中国电建江西水电公司天津奕昇七里海镇120MW集中风电项目项目风机基础工程劳务分包采购项目公开询比采购公告

（采购编号：****点击查看）

1.采购条件

****点击查看已成交**奕昇七里海镇120MW集中式风电项目，项目业主为**奕****点击查看公司，资金已落实。其中**奕昇七里海镇120MW集中式风电项目包含的风机基础工程标段已得到业主认可，具备采购条件，****点击查看作为采购人，现对该项目进行公开采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取**奕昇七里海镇120MW集中式风电项目风机基础工程采购文件参与本项目风机基础工程标段采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:**市**区七里海镇。

2.2 工程概况及标段概况：**奕昇七里海镇 120MW 集中式风电项目位于**市东北部，****点击查看中心点经纬度为 39°17.342'北；117° 41.760'东，距离**市区约 50km。工程场区海拔高程为3-5m。本项目规划装机容量为总装机容量为 120兆瓦，本项目建设单机容量为 6.25 兆瓦的风力发电机 16台，单机容量为 5.0兆瓦的风力发电机4台，风电场内采用一机一变接线方式，每台风机分别通过容量为 5.5 兆伏安、6.9兆伏安的箱式变压器升压至 35 千伏，通过5回35****点击查看风电场110KV升压站 35 千伏侧，通过**1回110千伏线路接至创业 220****点击查看电站122间隔。

2.2.2标段划分：1个标段。

2.3 工期要求

开工日期暂定2026年10月10日，具体开工以采购人（****点击查看）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致），完工时间2027年1月30日。

2.4 质量要求

工程质量须满足现行的国家及行业规范、标准、强制条文及采购人技术管理要求。

（1）质量管理体系完善、管理责任明确，工程建设常见质量通病控制得力，工艺质量符合验收规范要求；

（2）建筑分项、分部工程合格率100%；

（3）建筑工程单位工程合格率100%；

（4）安装分项、分部工程合格率100%；

（5）安装工程单位工程合格率100%，质量评定为合格；

（6）设备性能考核指标全部满足技术规范书要求；

（7）不发生质量事故。

2.5 采购范围

本标段施工内容包括：风机基础垫层混凝土、风机基础和箱变基础的基础混凝土浇筑及养护，风机基础和箱变基础的钢筋制作安装，抗裂纤维施工等工作内容，现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容，严格按照相关技术规范、图纸要求进行施工，保证满足施工图和发包人下道工序施工要求，如因承包人原因造成的工期延误，引起其他分包出现窝工索赔等情况，由此造成的损失由承包人负责。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有相应劳务资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/

3.1.3 企业主要人员要求：人员调配充足、结构合理、满足施工进度需要。

3.1.4 企业工程业绩要求：近五年内至少具有1个已完成或正在施工的风电项目工程施工业绩（需提供合同、完工证明文件），且近一年无劳务合同纠纷。

3.1.5 企业资信要求：

（1****点击查看银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****点击查看法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.****点击查看.cn/)；

（5****点击查看法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****点击查看.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****点击查看.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026 年 10月 15 日17时30分前（**时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.****点击查看.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****点击查看.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026 年 10 月 20 日 09 时 30分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****点击查看.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2026 年 10月20日09时30分，地点为：**省**市**区**路 2088 ****点击查看公司。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电**光采购网（https://bid.****点击查看.cn/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：****点击查看

地 址：**省**市**区**路 2088 号****点击查看

联 系 人：涂彪

电 话：180****点击查看4006

电子邮件：****点击查看@qq.com

10.监督机构

监督机构：****点击查看****点击查看公司综合管理部（监标）

监标人员：杜辉

监督电话：180****点击查看4006

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****点击查看

2026 年 10月 12 日