中国电建西北院国能巴州抽水蓄能项目配套博湖县60万千瓦光伏项目光伏场区第二标段EPC总承包项目围栏及大门标段施工专业分包谈判采购公告

中国电建西北院国能**抽水蓄能项目配套**县60万千瓦光伏项目光伏场区第二标段EPC总承包项目围栏及大门标段施工专业分包

谈判采购公告

（招标编号：XBY-GNBHGF[2025]-02）

1.采购条件

国能**抽水蓄能项目配套**县60万千瓦光伏项目光伏场区第二标段EPC总承包项目已批准建设，项目建设单位为国电****点击查看公司，资金已落实。本次招标人为****点击查看，目前已具备招标条件，现对该项目国能**抽水蓄能项目配套**县60万千瓦光伏项目光伏场区第二标段EPC总承包项目围栏及大门标段施工专业分包进行公开谈判。

该项目资金已落实，具备招标采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

建设地点位于博斯腾**部 ，具体位于**维吾尔自治区****点击查看县，距博斯腾湖约26km，西距博斯腾湖乡约24km，东距闹音呼都克村约20km。站址范围位于东经87°02′0.05″～87°07′19.39″，北纬41°39′42.43″～41°43′40.13″，海拔高度介于1150m～1250m之间。本项目用地属性为其他草地，地形主要为平地缓坡，场址南高北低，站址北侧有现有道路贯穿，进场道路可由现有道路引接，站址外部交通条件较便利。

2.2 工程概况及标段概况

能**抽水蓄能项目配套**县60万千瓦光伏项目光伏场区第二标段EPC总承包（以下简称EPC总承包项目），为总图中西侧的1#地块及总图中东侧的3#地块区域，其中1#地块占地面积约2676.27亩，光伏组件119444块，19个单晶硅方阵；3#地块占地面积约4634.74亩，光伏组件342784块，57个单晶硅方阵。本项目直流侧合计安装容量282.48324MWp，交流侧容量为250MW，组件数量共计462228块，使用N型610/620WpTOPCon单晶双面双玻组件，共建设76个单晶硅方阵，其中75个3.3MW子阵、1个2.5MW子阵。

光伏支架单元采用2*26单元布置形式，每26个单晶硅光伏组件串联成为一个光伏组件串，组件至组串式逆变器采用H1Z2Z2-1*4mm2/1*6mm2光伏直流电缆，每24-25个光伏组件串接入一台300KW组串式逆变器，经逆变器将直流电转换为交流电，每个子阵11台组串式逆变器接入35KV升压箱变，经箱变升压至35kV，由8台箱变并为1回35KV集电线路后接入汇集升压站。

本次采购标段为国能**抽水蓄能项目配套**县60万千瓦光伏项目光伏场区第二标段EPC总承包项目围栏及大门标段专业分包。

2.3 工期要求

国能**抽水蓄能项目配套**县60万千瓦光伏项目光伏场区第二标段EPC总承包项目围栏及大门标段，计划开工日期：2025年 10 月 15 日，计划完工日期：2025年 11 月 12 日，总工期29日历天，具体以甲方现场完工时间要求为准。

2.4 质量要求

国能**抽水蓄能项目配套**县60万千瓦光伏项目光伏场区第二标段EPC总承包项目围栏及大门标段施工专业分包

质量要求：

1）本工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求；

2）建筑分项工程合格率100％，建筑单位工程优良率达95％。安装、调试合格率100％。安装单位工程优良率达95%以上；

3）不发生任何质量事故或永久性缺陷实现高标准投产；

4）实现高标准投产，创行业优质工程奖；

5）系统完善、设备可靠、指标先进、环境优美。

2.5 采购范围

本次采购工程为国能**抽水蓄能项目配套**县60万千瓦光伏项目光伏场区第二标段EPC总承包项目围栏及大门标段施工专业分包

承包范围具体包括但不限于如下：

1#、3#地块光伏场区水泥柱刺围栏13350米及成品镀锌钢丝网大门6道、水泥柱、刺绳、镀锌大门等自购材料设备的接收、卸车、存储、二次倒运工作。设备及材料的进场抽样送检（取得第三方试验合格报告，****点击查看质监站、电网公司等验收部门的验收标准）以及满足设计的其他试验；工程质量监督各阶段验收及报告闭环、技术监督检查及验收、消防备案验收及项目涉及的所有验收项目；施工人员生活区临时用地手续办理（包括但不限于临建区、材料堆场、施工道路、进场道路等施工相关的临时用地）、施工人员生活区临建搭设相关业务办理费用支付及协调费用的支出，以上所有费用包含在合同价中，如承包人不履行或不积极履行其应该承担的相关责任，发包人有权委托第三方或自行解决，并不免除承包人的协调责任，且由此产生的费用发包人有权从应支付承包人的合同总价款中直接扣除。按计划工期进行各标段工作内容主要如下：

1.工程建设过程中的农民工管理资料收集、整理并负责移交给发包人；

2.参加施工过程中的检查、配合发包人完成竣工验收及工程审计等相关工作；

3.正式移交之前的缺陷处理以及缺陷责任期、质量保修期内的修复等相关工作；

4.做好与本工程相关的建设（包括但不限于水、电、路等）协调工作，确保工程进度按计划完成。

施工界限：1#、3#地块光伏场区围栏及大门，光伏场区征地红线内。

设备购置包括但不限于：本标段所需的立柱、刺绳、大门、连接件等所有材料设备均由承包人采购催交、运输、接车、倒运、接货验收、仓储保管、二次搬运等工作，包括但不限于本标段围栏及大门施工所需的标识标牌桩等材料。

按照招标人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照国能要求制作与安装本标段与本工程建设相关的各种临时、永久标志牌费用均已包含在报价中。

本公告提出的是对本标段工程的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在合同中并未列入而且确实是项目可靠、稳定、功能、安全的运行中应该有的，并且满足合同及合同附件对整个项目的性能保证值要求所必须的，均应由承包人负责将所缺的设备、材料、建筑、技术资料、专用工具、备品备件、服务等补上，其费用包括在总价中。

3.响应人资格要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、具有电力工程施工总承包叁级或建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表或相关财务说明资料（2022-2024年）。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：二级建造师及安全B证，本单位注册，且未担任其他在建建设工程项目的项目负责人。

（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有光伏发电项目或类似工程施工业绩2项及以上。

3.1.5 企业资信要求：

（1****点击查看银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4****点击查看法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5****点击查看法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****点击查看.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****点击查看.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的）。

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

4.谈判文件的获取

4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2025 年 09月 24日至 2025年 09 月28日，每日上午8:30时至下午17:00时（**时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至****点击查看@nwh.cn邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。

（1）单位营业执照原件副本；

（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；

（3）招标文件只提供电子版，不提供纸质版。

4.2未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2025 年 10月 9 日 10 时 00分，地点为**省**市**区城南大道18****点击查看基地C座会议室（具体会议室另行通知）。

5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

6.开标时间、地点

6.1开标时间：2025 年 10月 9 日 10时 00分，地点为**省**市**区城南大道18****点击查看基地C座会议室（具体会议室另行通知）。

6.2谈判时间（预计）：2025 年10月 9日10时 00 分

6.3谈判地点（预计）：**省**市**区城南大道18****点击查看基地C座会议室（具体会议室另行通知）。

6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.成交人数量

成交人数量:1人

8.发布公告的媒介

本次谈判公告在中国电**光采购网（https://bid.****点击查看.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.****点击查看.com）与****点击查看网站（http：//www.****点击查看.cn）上同时发布。

9.联系方式

采 购 人：****点击查看

地 址：**省**市**区韦曲街办城南大道18****点击查看基地

联 系 人：张工

电 话：029-****点击查看0274

邮 箱：****点击查看@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：****点击查看

监督电话：029-****点击查看7836

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向招标人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

11.3 如有异议请联系****点击查看

联系人：祁工

联系电话：029-****点击查看7836

电子邮箱：****点击查看@nwh.cn

****点击查看

2025年 09 月 24日